建筑工程施工協議
協議能夠為當事人提供法律救濟的途徑,從而減少違約風險,確保各方的合法權益得到維護。建筑工程施工協議規范是怎樣的?下面給大家整理了一些建筑工程施工協議,供大家參考。
建筑工程施工協議篇1
一、工程概況
工程名稱:__________________
工程地點:__________________
工程內容:__________________
資金來源:__________________
二、施工工期
開工日期:__________________
竣工日期:__________________
合同工期總日歷天數_________天
三、質量標準
工程質量標準:_________
四、合同價款金額_________(大寫)_________(小寫)
五、協議生效
合同訂立時間:_________年_________月_________日
合同訂立地點:__________________
本協議雙方約定:_________后生效。
六、工程款支付雙方約定的工程款支付的方式和時間:_________
七、竣工驗收本工程按上級竣工驗收的有關規定,向發包人提供竣工驗收報告,然后由相關部門組織驗收。
八、本工程雙方約定質量保修金金額為_________。工程竣工后,經有關部門驗收無質量問題后返還承包方。
九、合同份數
雙方約定合同副本份數:_________
十、補充條款
略
十一、其他
雙方約定的其他工程質量維修事項:
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽):_________
法定代表人(簽):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
建筑工程施工協議篇2
發包方(以下簡稱甲方):
承包方(以下簡稱乙方):
根據《中華人民共和國經濟合同法》,《中華人民共和國建筑法》,《建筑工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規及湖南省頒布的有關的建設工程質量標準、規范、規程、條例、規定,結合本工程的具體情況,為了明確工程項目及雙方責任,本著互相協作,確保施工項目順利完成的原則,經過協商簽訂本合同。
1、工程概況
(一)工程名稱:__
(二)工程地點:__
2、工程承包范圍
安全維護及整改
3、合同工期
30天
4、工程造價
工程造價為:__元整
5、質量標準
5.1質量標準:達到現行國家或專業的質量評定的合格標準。
5.2使用標準、規范(包括但不限于以下內容):
5.2.1本工程的技術標準與規范應按照國家、部頒、地方的施工技術(驗收)規程和規范。
5.2.2本工程適用的地方標準、規程必須符合湖南省標準規程。
6、承包方式
按本合同第2條承包范圍所列工作內容包工包料、包質量、包工期、包安全大包干。
7、工程計價
7.1本工程計算編制原則:按湖南省住房和城鄉建設廳文件湘建價[2009]406號《建設工程工程量清單計價規范》(GB50500-2008),《湖南省建設工程造價管理辦法》(省人民政府令第192號),《湖南省建設工程計價辦法》,2005《湖南省修繕定額》、2006《湖南省建筑裝飾裝修工程量消耗標準》、2006《湖南省安裝工程消耗標準》及工程消耗標準動態調整統一解釋進行編制。
7.2人工、材料價格的確定:人工工資按湖南省住房和城鄉建設廳文件湘建價[2012]237號文件綜合工資單價計取,材料價格按照施工同期《長沙建設造價》預算價,信息價及市場價格執行。
7.3具體工程量以甲方簽證單為準。
8、工期
有下列情況者,工期經核實簽證后可順延。
8.1不可抗力因素引起的停工,不可抗力包括:國家政策調整、戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災,以及洪水、地震等自然災害,工程所在地量小時降雨200mm或200mm以上(以長沙市氣象局報告為準),一次停水、停電8小時以上。
8.2因非乙方原因造成乙方關鍵工序延誤的工期,工期可以按實際情況順延。
8.3因乙方原因造成的工期延誤,合同工期不能順延,費用由乙方承擔。
8.4因甲方原因造成的工程延誤,合同工期順延,費用由甲方承擔。
9、工程款的支付
9.1工程完工后,甲方在10內向乙方支付工程預算價的80%。
9.2在工程結算辦理完畢后,甲方支付至結算總價的97%,工程保修金留結算總價的3%,自工程驗收之日起滿一年后如無質量問題15天內全額返還,保修金不計利息。
10、違約責任
10.1違約方案本合同約定的形式承擔違約責任,合同沒有約定的,案合同法及相關法規執行。
10.2因違約方違約造成對方損失的,違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的,還應承擔賠償責任。
11、安全生產和文明施工
認真執行國家及當地有關建筑施工安全生產條例和規定及建設單位的有關管理要求,并做好安全管理工作,杜絕重大安全事故的發生,同時做好社會綜合治理工作。
12、爭議的解決
本合同在履行過程中發生的爭議,雙方當事人協商解決,也可由當地建設行政主管部門調解,調解不成時,雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決,但訴訟期間不得中斷施工。
13、其他
乙方應按國家有關規定及時支付民工工資,如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現拖欠民工工資等而被政府處理,甲方有權直接從工程款中支付民工工資。本合同一式肆份,甲乙雙方各執貳份。雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑工程施工協議篇3
公司承包建筑工程施工合同
甲方:身份證號碼;
乙方:身份證號碼;
丙方:身份證號碼;
甲方在 公司承包的《》,就該《建筑工程施工合同》承包范圍及內容經甲、乙、丙三方協商一致,由三方聯合按比例投資完成甲方
第一條聯合宗旨、項目和范圍
聯合經營宗旨:共同投資、共同經營、共擔風險聯合經營項目:建筑工程
第二條聯合投資各方均以該項目開發負責人與甲方所簽訂的《》工程前期墊資價款作為聯合投資范圍。
第三條聯合投資方式、比例、核算方式
投資方式:
(1)甲方以現金作為投資。(投資)
(2)乙方以現金作為投資。(投資)
(3)丙方以現金作為投資。(投資)投資比例:
(1)甲方占工程項目的%(按%出資,承擔虧損,享受分紅)。
(2)乙方占工程項目的%(按%出資,承擔虧損,享受分紅)。
(3)丙方占工程項目的%(按%出資,承擔虧損,享受分紅)。
核算方式:僅對聯合經營的范圍實行獨立核算。
第四條聯營各方的權利義務
甲方:對聯合經營范圍的全部行使建設性意見表決權,享有紅利、出資、承擔虧損及承擔法律責任的義務。
乙方:對聯合經營范圍的全部行使建設性意見表決權,享有紅利、出資、承擔虧損及承擔法律責任的義務。
丙方:對聯合經營范圍的全部行使建設性意見表決權,享有紅利、出資、承擔虧損及承擔法律責任的義務。
第五條利潤分配與風險承擔
聯合經營范圍的全部所得,在除去全部成本和開支后,其余為紅利,按投資比例分配。
該項目獨立經營,獨立核算,自負盈虧,聯合投資雙方對該債務在投資范圍內,按投資和分紅比例承擔虧損。
第六條聯合投資各方按約定投資多少按實際需用、
第七條違約責任
1、聯營任何一方未按本合同第三條依期如數支付投資時,視為違約,每逾期壹日,違約方應向聯營體繳付其投資額的1%作為違約金。
2、由于聯營任何一方違約,造成成本合同不能履行或不能完全履行時,除應按投資額的10%支付違約金外,守約方有權要求并終止合同,并要求違約方賠償全部經濟損失。如守約方同意繼續履行合同,違約方應賠償其違約行為給聯營體造成的損失。
第八條本合同如有未盡事宜,由雙方共同協商并簽訂補充協議,該補充協議與本合同書具備同等法律效力。
第九條本合同書一式三份,甲、丙和各方各執一份,本合同書經甲、乙、丙各方蓋章或簽字捺印后發生法律效力。
甲方:乙方:丙方:
年月日
